常用文书承揽合同【汇编3篇】
常用文书承揽合同（通用3篇）
常用文书承揽合同 篇1
原告方：______________,______,__________族,______年_____月______日生,身份证号码：_____________,现住：________________法定代理人：_____________,______,__________族,______年_____月______日生,身份证号：___________________,现住：________________被告方：_____________,______,__________族,______年_____月______日生,身份证号：___________________,现住：________________诉讼请求：_________________
1、请求法院依法判令被告给原告增加抚养费,由原来的每月__________元增加到每月___________元。
2、依法判令被告承担本案诉讼费。
事实和理由：_________________
______________为维护原告合法权益,特诉至人民法院,请求支持原告诉讼请求!此致
_____________人民法院
起诉人：_____________
____ 年 _____ 月 _____ 日
常用文书承揽合同 篇2
(_____________)民初____________号
原告：______________
被告：______________
原告_______________与被告_______________(写明案由)一案，本院于_____________年__________月__________日立案。
_______________诉称，(概述原告的诉讼请求、事实和理由)。
_______________在提交答辩状期间未对管辖权提出异议/未应诉答辩。
本院经审查认为，(写明移送的事实和理由)。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第_____条、第三十六条规定，裁定如下：
本案移送_____________人民法院处理。
本裁定一经作出即生效。
审判长_______________
审判员_______________
审判员________________
日期：____________________
常用文书承揽合同 篇3
发包方(签章)________________(以下称甲方)
地址：____________________________
联系电话：____________________________
承包方(签章)________________(以下称乙方)
地址：____________________________
联系电话：____________________________
乙方承包甲方(__________________)装修工程，为了明确双方责任及义务，保证施工顺利进行，双方在平等、自愿、协商一致的基础上按照《___________》和《建筑装饰工程承包合同条例》的规定，并结合本工程具体情况，双方经友好协商，达成如下协议：
第一条：工程概况
工程地点：____________________________________
工程内容：室内/室外装饰工程;
承包方式：乙方包工包料;
工程造价：总承包价人民币(大写)____________元
施工工期：本工程暂定自______年______月______日开工，于______年______月______日竣工，总工期为日历______天;另质保期限为______个月，从双方签字验收合格之日起算。
第二条：施工图纸等
2.1甲方进行设计，并向乙方提供施工方案、施工说明。
第三条：工程变更和终止
3.1工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致签定《工程项目变更单》，同时调整相关工期。
3.2工程量变化和设计变更
(1)所有的设计变更和工程量的增减，甲乙双方必须进行书面签订《工程项目变更单》，否则该变更单无效。
(2)甲方变更设计或非乙方原因使工程变更，由此增加的工程费用则由甲方支付。
(3)乙方私自进行工程变更，由此增加的工程费用由乙方自付;如造成甲方损失的，还须另行赔偿。
(4)《工程项目变更单》签定后作为本合同的附件和组成部分。
3.3合同终止
(1)因不可抗力及政府行政行为导致本合同无法进行、或合同目的无法实现的情况出现，双方都可以书面提出解除本合同，并进行结算后双方签署结算单，本合同终止;
(2)甲、乙方协商一致，可以变更或解除本合同;
(3)因一方的违约行为，相对方根据约定终止本合同的;
(4)本合同履行期限届满自行终止;
(5)本合同依法解除。
第四条：工期延误
4.1以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力因素;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
4.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。
4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4.4因乙方原因不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期顺延，乙方应赔偿由此造成的甲方损失，另须承担违约责任。
第五条：双方权利与义务
5.1甲方负责解决施工用电、水、道路畅通及消防等法定相关手续。
5.2甲方依照合同约定的方式支付工程装修款。
5.3甲方有权对乙方的施工提出整改意见。
5.4乙方应于本合同签订后2日内安排人员进场施工。
5.5乙方应依照双方确认的工程报价单所列品牌、材料购买装修材料，如确需变更、增加品牌、材料等与报价单不符的，须经甲方书面同意，否则甲方有权拒绝支付该材料费用;
5.6乙方应规范、安全施工，保质保量。如施工过程中导致的安全事故与甲方无关，甲方的协助、配合工作不免除或减轻任何乙方应承担的责任，如第三人依法向甲方主张权利，甲方承担后可向乙方追偿;
5.7乙方应积极主动与甲方配合，对甲方提出的合理意见，要在合理时限内完成整改。
5.8乙方在完成房屋装修，交付甲方前应负责安保工作，并清理好场地;
第六条：工程结算及工程款支付方式：________________________________________________________________
发包方(签章)________________委托代理人：__________________日期：_________________
承包方(签章)________________委托代理人：__________________日期：_________________